Договор-оферта

ДОГОВОР ОФЕРТА № 1-ОФ

 

 

г. Москва                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           «30» июля 2020       

 

Настоящий документ является официальным предложением ООО«Бренд-Партс» (далее по тексту «Поставщик») юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, зарегистрированным на территории Российской Федерации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (далее по тексту «Покупатель») заключить договор поставки, путем присоединения в соответствии с положениями ст. 428 ГКРФ, на следующих условиях:  

 

 

1.  Предмет Договора

1.1 Поставщик в пределах срока, установленного Договором, производит периодические поставки Покупателю товара (технические, программные средства, комплектующие, расходные и смазочные материалы, номерные агрегаты, сувенирная продукция, одежда, аксессуары – далее по тексту  «Товар»), а Покупатель принимает Товар и производит его оплату в сроки и на условиях, установленных либо предусмотренных Договором.

1.2 Покупатель приобретает право собственности на товар и несет все связанные с этим риски с момента непосредственной передачи Поставщиком Покупателю Товара.

1.3 Товар считается поставленным с момента подписания уполномоченным представителем Покупателя товарных накладных №ТОРГ-12 (утверждена Постановлением Госкомстата РФ от 25.12.98г. №132).

 

 

2.  Стоимость и порядок расчетов.

2.1 Товар поставляется по ценам, установленным Поставщиком в рублях в соответствии с действующим Прейскурантом цен на момент выставления счета Покупателю. Цена Товара выражена в рублях и включает в себя НДС.

2.2 Поставщик имеет право в одностороннем порядке устанавливать, изменять и отменять на различные группы Товара, дифференцированные скидки.

2.3 Оплата по настоящему договору производится в течении 5 (пять) банковских дней с момента поставки продукции.

2.4 Расчеты между Сторонами производятся путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, либо внесением денежных средств в кассу Поставщика.

2.5 Сумма платежа должна соответствовать сумме, указанной в счете Поставщика.

2.6 При перечислении денежных средств на расчетный счет Поставщика датой оплаты считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

 

3.  Условия поставки Товара

3.1 Отгрузка товара производится со склада Поставщика при наличии Товара на складе. Качество, количество, ассортимент и комплектность поставляемого Товара должны проверяться Покупателем в пункте отгрузки Товара в момент его приема у Поставщика.

3.2 Претензии в отношении качества поставленного Товара (в части недостатков, которые не могли быть выявлены при первичном осмотре и проверке) направляются Покупателем Поставщику в письменной форме в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента получения Товара Покупателем.

3.3 Поставщик в течении 3 (Трех) рабочих дней с даты получения претензии покупателя обязан ее рассмотреть, и направить Покупателю уведомление в письменной форме о своем согласии частично либо полностью удовлетворить (отказать в удовлетворении) претензии.

4.4 Претензии по качеству Товара рассматриваются Поставщиком только при условии оформления Покупателем следующих документов:

  • Претензионного письма;

  • Акта об установлении расхождения по количеству и качеству (ф. ТОРГ-2 или ТОРГ-3)

  • Товарной накладной ф. ТОРГ-12

 

4.  Права и обязанности Сторон

4.1 Поставщик обязан:

4.1.1 Передать Покупателю товар в состоянии, отвечающем условиям настоящего Договора.

4.1.2 Оформить и передать Покупателю необходимую документацию: накладные, сертификаты качества, счета-фактуры, прочие необходимые и предусмотренные действующими нормативными актами и настоящим Договором документы.

4.2 Покупатель обязан:

4.2.1 Для получения товара, представитель Покупателя обязан предъявить доверенность формы №М-2 или №М-2а (утверждены Постановлением Госкомстата РФ от 30.10.97 №71а).

4.2.2 Принять товар по количеству, качеству и комплектности в порядке установленном настоящем Договором.

4.2.3 Принять соответствующую документацию: накладные, сертификаты качества, счета-фактуры, прочие необходимые документы.

4.2.4 Своевременно производить оплату товара в размерах и в срок установленных настоящим Договором.

5. Ответственность Сторон

5.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ.

5.2 В случае поставки Товара с программным обеспечением Покупатель вправе отчуждать Товар вместе с программным обеспечением без предварительного согласия Поставщика.

5.3 За просрочку оплаты Товара Покупатель уплачивает Поставщику неустойку в размере 0,1% от неоплаченной стоимости Товара за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы задолженности.

5.4 В случае нарушения сроков передачи Товара, Поставщик уплачивает Покупателю неустойку в размере 0,1% от стоимости не переданного Товара за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости Товара.

5.5 Положения настоящего Договора, предусматривающие начисление и уплату неустойки, вступают в силу с момента получения Стороной, чье право нарушено, письменного требования о начислении и уплате указанной санкции.

5.6 В случае, если письменного требования, указанного в п. 5.5. фактически не предъявлялось, то неустойка начислению и оплате не подлежит.

5.7 Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору.

 

6. Срок действия Договора

6.1 Договор вступает в силу с даты его заключения Сторонами (указана на первом листе Договора вверху непосредственно под заголовком), и действует при полном исполнения Сторонами принятых по нему обязательств 12 (двенадцать) месяцев. Договор считается продленным на аналогичный период, если ни одна из Сторон за 15 (Пятнадцать) календарных дней до даты окончания срока его действия письменно не заявит о своем намерении отказаться от дальнейшего исполнения настоящего Договора.

6.2 Местом заключения Договора считается г. Москва; момент заключения Договора считается дата его подписания Сторонами (указана на первом листе Договора вверху непосредственно под заголовком).

6.3 Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон и в других случаях, предусмотренных законодательством РФ.

6.4 В случае нарушения одной из Сторон существенных условий Договора другая Сторона вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть настоящий Договор, направив мотивированное письменное уведомление за 10 (десять) дней до момента предполагаемого расторжения Договора

6.5. В случае расторжения Договора Стороны должны произвести взаимные расчеты в соответствии с положениями настоящего Договора и с нормами действующего законодательства. При этом Договор будет считаться расторгнутым с момента окончательного проведения взаиморасчетов.

  

7. Урегулирование споров

7.1 Стороны предпринимают все необходимые шаги для урегулирования споров и разногласий, возникающих в связи с настоящим Договором, путем переговоров.

7.2 Если Сторонам не удается решить споры, возникающие в связи с настоящим Договором, путем переговоров, данные споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы.

 

8. Уведомления

 

8.1 Все уведомления, имеющие юридическую силу или силу соглашения, должны быть написаны на русском языке и должны посылаться заказной почтой (или курьером с уведомлением о доставке) по адресам, указанным в п. 12. настоящего Договора.

8.2 Сторона, не уведомившая другую Сторону по настоящему Договору об изменении места нахождения или фактического адреса, несет ответственность за убытки, которые могут возникнуть в результате такого изменения.

 

9. Конфиденциальность

9.1 Обе Стороны договариваются хранить как конфиденциальную всю информацию, полученную ими от другой Стороны, и данная информация не может быть использована ни для каких других целей, кроме как для выполнения данного Договора.

9.2 Обязанности Сторон по сохранению конфиденциальной информации не распространяются:

  • на информацию, передаваемую по запросам государственных органов в соответствии с действующим законодательством, о чем Сторона, получившая такой запрос, обязана незамедлительно уведомить другую сторону;
  • на общедоступную информацию;
  • на информацию, ставшую известной другой Стороне из иных источников без нарушения настоящего Договора.

 

10. Обстоятельства непреодолимой силы

10.1 Ни одна из Сторон не несет ответственности за полное или частичное невыполнение своих обязательств по настоящему Договору, если это невыполнение произошло вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы: наводнения, пожара, землетрясения или других стихийных бедствий, издания государственными органами актов, препятствующих выполнению обеими Сторонами обязательств по данному Договору, забастовок, военных действий, революций и других обстоятельств, могущих повлиять на выполнение обязательств по настоящему Договору.

10.2 Если непреодолимая сила повлияет на возможность выполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору, сроки их выполнения продлеваются на время действия непреодолимой силы.

10.3 Сторона, для которой выполнение обязательств по настоящему Договору стало невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, должна в 7-дневный срок письменно информировать другую Сторону о начале, продолжительности и времени прекращения таких обстоятельств. Не уведомление, а также несвоевременное уведомление другой Стороны лишает Сторону права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы и не освобождает от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, за исключением случаев, когда обстоятельства непреодолимой силы препятствовали уведомлению.

10.4 Если эти обстоятельства будут длиться более 6 месяцев, то каждая из Сторон будет вправе отказаться от дальнейшего исполнения настоящего Договора полностью или частично, предварительно уведомив другую сторону не менее чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до предполагаемой даты отказа от исполнения.

 

11. Прочие условия

11.1 Стороны вправе пересмотреть условия настоящего Договора по взаимному согласованию при возникновении обстоятельств, влияющих на выполнение Сторонами своих обязательств, в том числе в случае изменений таможенного или налогового законодательств, при введении новых нормативных актов, регламентирующих правила торговли на территории РФ, при изменении модельного ряда фирмой-производителем Товара.

11.2 Изменения и Дополнения к Договору действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными лицами обеих Сторон.

11.3 Ни одна из Сторон настоящего Договора не имеет права передавать свои обязательства по настоящему Договору третьей стороне без письменного согласия другой Стороны.

11.4 Настоящий Договор подписан в двух экземплярах, по 1-му экземпляру для каждой из Сторон, оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.

11.5 Все ранее заключенные между Сторонами договоры и соглашения считаются утратившими силу при условии исполнения Сторонами по ним всех своих обязательств.

Реквизиты поставщика:

 

ООО «Бренд-Партс»

Юридический адрес: 121351, г. Москва,

ул. Ярцевская, д. 11, корп. 1, кв.5

Фактический адрес: 121471, г. Москва,

ул. Рябиновая, д. 69, владение 5

ИНН/КПП: 7708767590/773101001

ОГРН: 1127746600827

ОКПО: 11357917

ОКВЭД: 50.3, 50.1, 50.2, 50.4, 50.5, 74.8

Расч./счёт №: 40702810500160003236

в Публичное Акционерное Общество «Москов-ский Индустриальный банк» (ПАО)

Корр./счёт №: 30101810300000000600,

БИК 044525600

Телефон: (499) 917-05-68